機械窩工費如何計算

㈠ 因業主原因長時間停窩工的管理費怎樣計算,包括人工窩工時的管理費及機械窩工時的管理費怎樣計算補償

人工費全給，設備如果是自有的只給一類費用和機上人工費，如果是租賃的按百分比給（一般為50%-80%）

㈡ 建築工程中人工、機械窩工費都怎麼算怎麼取費那個文件有說明

窩工的費用索賠工資不是按平時工日工資，而是按窩工工資處理，機械費補償=外租賃費+內攤銷費，不可以對窩工費和閑置費索賠管理費和利潤。

㈢ 工程索賠中的機械擱置費是怎麼取費的按百分之多少來取的

閑置機械又要分是自有機械還是租賃機械，自有機械的窩工索賠： 機械索賠費＝折舊費×窩工時間 租賃機械的窩工索賠： 機械索賠費＝租金×窩工時間（機械閑置不產生運行成本）。

費用索賠以補償實際損失為原則，對發包人不具有任何懲罰性質。實際損失包括直接損失和間接損失兩個方面。因此，所有干擾事件引起的損失以及這些損失的計算，都應有詳細的具體證明，並在索賠報告中出具這些證據。

對於窩工一般情況下不考慮管理費和利潤（合同法第284條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用）。

變焦鏡頭變動焦距時，變倍鏡組和補償鏡組的移動量和移動方向，均靠凸輪槽推動控制，使聯動保持正確的方式。與光學補償相比，前者構造特殊而復雜，但鏡頭小，便於像差補償。

(3)機械窩工費如何計算擴展閱讀：

索賠費用的組成：

(1)人工費。對於索賠費用中的人工費部分包括：人工費是指完成合同之外的額外工作所花費的人工費用;由於非施工單位責任導致的工效降低所增加的人工費用。

法定的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致的人員窩工費和工資上漲費等。

(2)材料費。對於索賠費用中的材料費部分包括：由於索賠事項的材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費;由於客觀原因材料價格大幅度上漲;由於非施工單位責任工程延誤導致的材料價格上漲和材料超期儲存費用。

(3)施工機械使用費。對於索賠費用中的施工機械使用費部分包括：由於完成額外工作增加的機械使用費;非施工單位責任的工效降低增加的機械使用費;由於發包人或監理工程師原因導致機械停工的窩工費。

㈣ 索賠中人工窩工費如何計算

窩工費=窩工期間的現場施工機械停滯費+現場工人的工資+周轉性材料的維護和攤銷費。內且該人工窩工費應該容計算在索賠內。

停窩工損失費，是指承包方按合同規定或雙方協定的條款進入現場後，如因設計或發包方責任造成停窩工損失的費用，應由發包方負責。故該人工窩工費應該計算在索賠范圍內。

停窩工期間的現場施工機械停滯費以定額中機械台班的停滯費乘以停滯台班量計算。

現場工人的工資以窩工總工日數乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯台班量和工人停窩工總工日數，均應扣除法定節、假日。

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規定計算的停窩工損失費總和後，只計取稅金。

(4)機械窩工費如何計算擴展閱讀：

《中華人民共和國合同法》有明確規定，其規定如下並為窩工索賠的法律基礎：

「第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。」

「第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。」

㈤ 非施工單位造成的窩工費和機械閑置費如何計算

1、窩抄工人工單價確定要求：窩工人工費不得以用工人工費計算，可以按合同約定的窩工人工費計取或按用工人工費單價的比例計取。
2、機械閑置費單價確定要求：若機械為施工單位自有機械，則機械閑置費單價按機械的折舊費/天計算，若機械為租賃機械，則機械閑置費單價按機械的租賃/天計算。
3、窩工費和機械閑置費計算時取費問題：窩工費和機械閑置費計算時取費只計算規費及稅金，不計算利潤和管理費。
4、計算方法：（窩工費單價+機械閑置費單價）*窩工天數*（1+規費費率）*（1+綜合稅率）

㈥ 如何計算建築工程窩工費損失

停窩工損失費指施工單位按合同規定或雙方協定的條款進入現場後，如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用，由建設單位負責。內容包括：現場施工機械在停窩工期間的停滯費和現場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費：定額中機械台班的停滯費*停滯台班量；

工人停窩工損失費：每工單價（25元）*停窩工總工日數，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯台班量和工人停窩工總工日數，均應扣除法定節假日。

下圖右上角為工地上現場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規定：「喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標准，以六個月總額計算。」
3.1上述司法解釋實際上只規定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標准確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標准，賠償6個月。其中，職工月平均工資應當按照政府統計部門公布的各省、自治區、直轄市以及經濟特區和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統計數據確定。

㈦ 窩工費人工費怎麼計算

1、首先確定窩工的工期，停工了多長時間，這是基礎
2、窩工主要計算人工、機械租專賃、材料租賃等增加的費屬用。
3、人工費的計算：統計人員的種類：管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少，再乘以相應的窩工天數，（作為施工單位可以把這些人員分類，按實際或市場價分別計算人工費，這樣費用會多一些，但是業主肯定不會這么給你，一般按你投標時的人工單價來計算的，這個你自己把握）
4、機械費、材料租賃費等計算原理同人工費，總之你現場有什麼就把相應的單價乘以窩工的天數
5、還可以計算趕工費，應為合同竣工工期是不能變的，所以要把窩工的工期搶回來，肯定需要加班加點搶工期，再把趕工費也計算上
6、如果不要趕工費，按就向業主增加工期，把合同工期相應順延
如需閱讀該回復，請先
登錄
或
注冊！

㈧ 建築工程施工機械的窩工費用應如何計算

一般在你們簽訂合同中都有約定，建築工程施工合同中都有說明在因甲方原因導致施工暫定內施工超過合同約容定的時間將給予施工單位人工費和機械費進行補償並支付合理利潤。
如果是沒有這條的話，那你就得給你老闆說明 情況了，看看他的意思然後你才開始工作。
原來我們遇到類似情況都是採取的先向甲方打一個關於暫定施工的函，說明我們的施工進度然後將施工現場的機械設備和管理人員全部列上去，交甲方時要他們在上面簽證，只要他們確認有這么機械設備和管理人員那我們開始收集資料算錢了。
關於如何計算的問題：一、合同有規定按合同執行
二、合同無規定那按照一邊情況下停工7天就要進行工期和相關費用的索賠。機械費用你看按折舊算好還是按租賃好，反正那個好算那個。甲方又不知道那機械設備是你自有還是租賃的。自有的也可以找一家單位簽一個假合同。

㈨ 根據國際慣例，承包商自有設備的窩工費一般按什麼計算。

關於這個問題，屬於工程造價管理中的合同管理及索賠問題。根據國際慣例，在索賠機械內使用費時，如果該容設備是租賃的，一般按實際租金和調入調出費用的分攤計算索賠費用；如果是自有設備，應按台班折舊費計算，而不能按台班費計算，因為台班費中包括了設備的使用費，既然是窩工根本就不會使用機械，所以自然沒有使用費，也就不能按台班費算了。此類索賠問題在國家注冊一級建造師（工程經濟）科目、注冊二級建造師（實務科目）以及注冊造價工程師（工程造價案例分析科目）經常作為考點，結合進度控制中的網路計劃及流水施工考察考生解決工作中實際問題的能力。