❶ 設備保管協議怎麼寫
保管協議書
合同編號：_________
存貨人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
保管人：_________
法定住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
委託代理人：_________
身份證號碼：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
聯系人：_________
電話：_________
傳真：_________
帳號：_________
電子信箱：_________
根據《中華人民共和國合同法》的規定，當事人雙方本著合法原則、平等互利等價有償原則、契約自由原則和誠實信用原則，經過友好協商，簽訂本合同，共同信守。
一、保管物
│保管物名稱 │ 質量 │ 數量 │ 價值 │ 包裝
合計人民幣金額（大寫）
二、保管場所
1．_________。
2．保管場所由當事人約定；沒有約定的，依保管物的種類、價格，有償還是無償等情況確定適當的保管場所。
三、保管方法
1．_________。
2．當事人約定的保管方法，保管人不得擅自變動。如果遇到了緊急情況，並且可以推定存貨人如果知道此種危機發生也同意改變其約定的保管方法時，保管人可改變保管方法。
3．保管方法有特殊約定的，應以特殊約定的方法進行保管。
四、保管期限
1．自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
2．當事人之間對保管費用的付款期限沒有約定或者約定不明確的，可進行協商簽訂補充協議，如果不能達成補充協議的，就依有關合同條款或交易習慣確定。
五、保管費用及付款辦法、期限
1．在保管物交付保管時，存貨人應先行交付保管費用的_________％；
2．在保管期滿，存貨人提取保管物時，應交付其餘保管費用；
3．保管費總額為_________；
4．保管費用一律以_________（方式）支付。
5．保管費用的金額依當事人的約定給付，當事人未約定的，應按價目表給付，沒有價目表的，按習慣給付，沒有習慣的按公平原則決定給付金額。在存貨人提前領取保管物的，可適當減少保管費用。
6．當事人對保管費用沒有約定或約定不明確，保管人和存貨人不能達成補充協議的，則應根據保管習慣，認為該保管合同為無償保管合同。
7．費用包括為維持保管物原狀所支出的費用，如修繕費、治療費，還包括設置倉庫，僱傭看管人，准備適宜的場所，預防火災危險的費用，以及相關的保險費用、稅款等。
8．計費項目應按倉儲保管部門的標准執行，但也可由當事人雙方協商確定。雙方還應就結算方式作出規定，存貨人應按月支付保管費用。如果涉及銀行支付的話，還應就銀行賬號、支付行的名稱作出規定。在分期支付保管費用的情況下，保管費用應於每期屆滿時給付。
9．當事人之間對保管費用的付款期限沒有約定或者約定不明確的，可進行協商簽訂補充協議，如果不能達成補充協議的，就依有關合同條款或交易習慣確定，如果還不能確定的，應當在領取保管物時，由存貨人支付保管費用。
10．存貨人未在約定的期限支付必要費用的，保管人可以就保管物行使留置權。如果保管物已返還，保管人則可以訴訟方式請求存貨人支付保管費用。
六、保管物的交付及入庫
1．保管物在交付保管時，保管人應當驗收，確認有無損壞，並當面記錄。存貨人在提取保管物品時，應該當面檢查，是否符合原樣。
2．貨物入庫由保管人負責到供貨單位、車站、碼頭等處提運貨物或由存貨人或運輸部門、供貨單位運貨到庫。
七、貨物的驗收及出庫
1．驗收由保管人負責進行，包括驗收的內容、驗收的標准、驗收的方法和驗收的時間。
2．驗收的內容和標准主要從三個方面進行：
（1）從外觀可辨認的驗收項目，如貨物的數量和外包裝狀況；
（2）包裝內的貨物品名、數量、規格以外包裝或貨物上的標記為准，外包裝或貨物上無標記的，以供貨方提供的驗收資料為准；
（3）散裝的貨物按照合同規定或國家的有關規定驗收。
3．驗收的方法有全部驗收和按比例抽取驗收兩種。
4．驗收的時間自貨物和驗收資料全部送達到保管方開始，日期均以運輸或郵電部門的戳記或直接送到的日期為准。但雙方有約定的從其約定。
5．貨物出庫應當驗收並當面交接清楚，分清責任。
出庫時間：_________年_________月_________日
出庫地點：_________
出庫運輸方式：_________
6．貨物進出庫的具體手續，國家有規定的，按國家規定執行；沒有規定的，由當事人雙方約定。貨物的出入庫計劃一般應按年或月規定，按年或月規定有困難的，可以按季度規定。
7．貨物出庫是由保管人負責向運輸部門申報運輸計劃、辦理托運、發運手續等代為運輸。
八、存貨人（是／否）允許保管人將保管物轉交他人保管。
九、存貨人權利義務
1．存貨人應當自己負擔保管物滅失、毀損的風險。
2．存貨人寄存貨幣、有價證券或其他貴重物品而未作聲明的，該物品毀損、滅失後，保管人可以按一般物品予以賠償，除非保管人有故意或重大過失。
3．存貨人對於有瑕疵的保管物或按保管物的性質需要採取特殊保管措施的保管物負有告知義務，在其違背其告知義務時，應承擔風險負擔義務。
十、保管人權利義務
1．存貨人向保管人交付保管物的，保管人應當給付保管憑證，但另有交易習慣的除外。
2．保管人不得將保管物轉交第三人保管，但當事人另有約定的除外。保管人違反前款規定，將保管物轉交第三人保管，對保管物造成損失的，應當承擔損害賠償責任。
3．保管人不得使用或者許可第三人使用保管物。
4．第三人對保管物主張權利的，除依法對保管物採取保全或者執行的以外，保管人應當履行向存貨人返還保管物的義務。第三人對保管人提起訴訟或者對保管物申請扣押的，保管人應當及時通知存貨人。......
❷ 機械加工合同範本
我給你個大致的方向，你可以根據自己的實際情況改寫下：承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____
❸ 機械設備購銷合同的合同編號怎麼寫的啊求幫助！謝謝
公司內部有編號的吧，沒有的話，用日期，型號，序列號編就好了
❹ 公司是做流水線設備的，就是合同上的合同編號是怎麼寫出來的
編號是每個公司自己制定的
沒有特殊要求
❺ 怎樣寫農業機械租賃合同
機械設備租賃合同（一）合同編號：________________
出租方：____________________________________
法定住址：__________________________________
法定代表人：________________________________
職務：______________________________________
委託代理人：________________________________
身份證號碼：________________________________
通訊地址：__________________________________
郵政編碼：__________________________________
聯系人：____________________________________
電話：______________________________________
傳真：______________________________________
帳號：______________________________________
電子信箱：__________________________________
承租方：____________________________________
法定住址：__________________________________
法定代表人：________________________________
職務：______________________________________
委託代理人：________________________________
身份證號碼：________________________________
通訊地址：__________________________________
郵政編碼：__________________________________
聯系人：____________________________________
電話：______________________________________
傳真：______________________________________
帳號：______________________________________
電子信箱：__________________________________
擔保人：____________________________________
法定住址：__________________________________
法定代表人：________________________________
職務：______________________________________
委託代理人：________________________________
身份證號碼：________________________________
通訊地址：__________________________________
郵政編碼：__________________________________
聯系人：____________________________________
電話：______________________________________
傳真：______________________________________
帳號：______________________________________
電子信箱：__________________________________
依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就_________機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。
第一條設備名稱、型號、規格及數量______________________________________________________
第二條租賃期限
設備租賃期限為_________年，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前_________日內，重新簽訂合同。
第三條租金及支付
1．租金及計算：租金_________元／月；實際使用不足月部分按照月租費÷30天×實際使用天數計算。
2．租金支付：租賃費用按月計算。每月的25日由出租方開具當月租費結算單及發票交承租方辦理結算手續。承租方應按業主支付工程款的情況按_________支付租賃費。
3．租金優惠：租用期滿12個月按10個月計算租費。租用期滿_________按_________計算租費。
4．租賃計費起止時間
（1）_________年_________月_________日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地後承租方仍不開工，租賃時間照常計算。
（2）在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按合同規定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。
（3）機械退租時，承租方必須向出租方發出書面通知，出租方接到書面通知並認可的退租日期為本次的計費結束時間。
5．運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始後，雙方每月簽認一次機械租賃費。最後一次為退租之日。
6．機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。
第四條工程項目、工作內容和施工地點
1．工程項目：_________________________________
2．工作內容：_________________________________
3．施工地點：_________________________________
第五條租賃方式及所有權
1．租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。
2．租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬於出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。
3．未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部後果由承租方承擔。
第六條押金
經雙方協商，出租方收取承租方押金_________元。承租方交納後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金後，押金余額退還承租方。
第七條設備的驗收、安裝、調試、使用、保養、維修管理等均由承租方自行負責。
第八條租賃機械的毀損和滅失
1．承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損（正常損耗不在此內）和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。
2．在租賃機械發生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理並承擔其一切費用。
（1）將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。
（2）更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。
（3）當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額，賠償出租方。
第九條技術安全要求：_________________________________________________。
第十條_________同意作為承租方的經濟擔保人，負責承租方切實履行本合同各條款規定，如承租方在合同期內不能承擔合同中規定的經濟責任時，擔保人應向出租方支付承租方餘下的各期租金和其它損失。
第十一條雙方義務和責任
（一）出租方的義務和責任
1．密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。
2．負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上，則超過的天數不收台班費。
3．負責操作人員的工資及設備維修配件
4．與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。
（二）承租方的義務和責任
1．負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。
2．免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。
3．負責租賃設備的進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。
4．負責租賃期間設備保護及看守，確保發電機安全。
5．提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。
6．租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。
7．負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。
第十二條違約責任
1．承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。
2．未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20％的違約金。
3．承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權採取下列措施：
（1）要求承租方及時付清租費和其他費用，並要求承租方賠償出租方的損失。
（2）終止本合同，收回租賃設備，並要求承租方賠償出租方的一切損失。
第十三條合同變更
1．在租賃期間，出租方如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。
2．在租賃期間，承租方未經出租方同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。
第十四條聲明及保證
出租方：
1．出租方為一家依法設立並合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2．出租方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥並合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對出租方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．出租方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是出租方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
承租方：
1．承租方為一家依法設立並合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。
2．承租方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥並合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承租方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．承租方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是承租方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。
第十五條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。
第十六條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十七條通知
1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：_________________________________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起______日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十八條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第十九條合同解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第二十條其他約定事項
1．出租方機械因故障停機，應在4小時內恢復使用，如果超過4小時但不足一個工作日，扣租金（月租費／30），如果一個月中因故障停機天數累加超過五個工作日，扣半個月租金，如果一個月中因故障停機天數累加超過十個工作日，扣全月租金。
2．出租方未按時進入工地、未按質量數量提供機械應扣、罰租金_________元。
3．出租方機械或服務不能滿足承租方要求，承租方有權進行處罰，直至解除合同。
5．本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。
6．本合同經出租、承租雙方企業法定代表人簽字並加蓋合同專用章後，方能生效。
7．_________________________________________________________。
第二十一條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_____年____月____日至_____年____月____日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送________留存一份。
出租方（蓋章）：_________承租方（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________
開戶銀行及帳號：_________開戶銀行及帳號：_________
_________年_____月_____日_________年_____月_____日
簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________
擔保人（蓋章）：_________
負責人（簽字）：_________
開戶銀行及帳號：_________
_________年_____月_____日
簽訂地點：_______________
附件
序號
項目
合同主要事項
1
租賃機械名稱
2
規格型號
3
管理號
4
出廠日期
5
數量
6
製造廠家
7
租賃機械使用地點
8
交貨地點
9
損失賠償金
10
名義貨價
11
12
13
❻ 機械加工廠臨時工標准合同怎麼寫
你要公平公正，他技術好。要麼他多受益，就是分配時他多分，要麼你再多出些錢或多出些力 ...本人提供收費的合同代寫服務，需要的可關注我的網路空間...
❼ 機械維修合同怎麼寫
修繕修理合同
合同編號：
定作人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：年月日
第一條修繕修理項目、數量、報酬
修繕修理項目內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
金額
合計人民幣金額（大寫）：
(註：空格如不夠用，可以另接）
第二條材料
材料名稱
商標
生產廠家
規格型號
計量單位
數量
質量
提供人
交付日期
消耗定額
單價
價款
（註：空格如不夠用，可以另接）
第三條定作人檢驗承攬人提供材料的標准、方法、時間及地點：
承攬人檢驗定作人提供材料的標准、方法、時間及地點：
第四條修繕修理時間從年月日到年月日。
第五條修繕修理項目的技術標准、質量要求：
第六條定作人提供技術資料、圖紙的時間、方法及保密要求：
第七條定作人（是/否）允許第三人完成修繕修理項目的主要工作。
第八條定作人協助承攬人的事項與要求：
第九條修繕修理項目交付時間、方法及地點：
第十條修繕修理項目檢驗標准、方法及時間：
第十一條定作人在年月日前向承攬人預付材料款（大寫）元。
第十二條報酬與材料費的結算方式及期限：
第十三條保修期限：
第十四本合同解除的條件：
第十五條違約責任：
第十六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：
定作人
定作人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）：
住所：
法定代表人：
居民身份證號碼：
委託代理人：
電話：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
鑒（公）證意見：
鑒（公）證機關（章）
經辦人：
年月日
❽ 設備儀器類招投標合同協議應屬於檔案管理的哪一類呢，如何編號呢
設備管理的前期文件。與合同、資料、驗收記錄等等統一匯總形成設備儀器的資料，我們公司是以設備儀器的設備編號對於此類檔案進行編號的。
希望能對你有用。
❾ 誰知道機械設備（如鏟車、挖掘機）安全合同怎麼寫
甲方：
乙方：
為了搞好工程項目施工作業的安全管理工作，經雙方充分協商簽訂本協議。
第一條：本協議為工程項目合同（合同編號： ）的附件。
第二條：甲方安全責任
進場施工作業前對乙方負責人進行現場口頭的安全事項說明，其內容是：項目的安全規章制度及對該工程項目有關聯的安全注意事項。
第三條：乙方安全責任
（一）乙方負責人為安全生產責任人，負責該工程項目的日常安全管理工作，嚴格遵守安全生產規章制度，並指定專人負責監管安全施工作業。
（二）開工前必須對所屬人員進行安全注意事項、措施交底的安全教育，不安排未經安全教育人員進入作業場所。
（三）需使用業主的機械、電器等設備、設施，必須經得業主或甲方同意，並對其安全防護措施負責和承擔安全責任。
（四）教育和監管所屬人員不得隨意進入非該施工作業項目區域外的場所及觸摸、啟動機械、電器、控制閥等設備，否則因由此而引起的事故，乙方負全部責任。
（五）對該工程項目的安全施工作業以及對參與該工程作業的所使用的全部人員的安全負責。
（六）乙方的任何人員均不得在施工區、生活區打架斗毆、酗酒賭博。嚴禁酒後上班。
（七）乙方負責此項目生產的全部安全責任，如果在生產中發生生產安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。
第四條：甲、乙雙方嚴格遵守本合同條款，履行各自的職責，搞好文明施工作業。
第五條：本協議雙方簽字後生效，一式兩份，甲、乙方各執一份。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日