Ⅰ 發包人原因造成停工怎麼索賠
法律分析：因發包人原因造成工程停工的，發包人要承擔賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用的責任。就賠償問題雙方可以協商，如果協商不成的，承包人可以向法院起訴索賠。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
Ⅱ 工程停工後索賠的程序是怎麼樣的
建設工程通用條款36.2規定：自索賠事件發生後28天內，向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的報告及有關資料，工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後，於28天給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。作為承包人，一旦索賠事件發生，務必按該條款規定在28天內提示索賠報告。
工程停工，包括臨時停工和中途停工退場兩種情形，其索賠的范圍是不同的。臨時停工，其索賠一般為人工停工費、機械停工費兩大塊。而後者的索賠，包括停工前已經完成工程的人工、材料、機械設備的全部支出，並可要求發包方對各項管理費用、利息、保險費用甚至履行合同可得利益損失進行索賠。無論臨時停工，還是長期停工，簽證確認的停工、窩工損失、增加費用，都在索賠的范圍之內。
所以，工程停工的索賠成功與否，依賴工程施工過程中簽證是否及時、到位。事到臨頭，發生糾紛，需要索賠，再去簽證，往往是事倍功半，所以我們誠懇地建議廣大的建築施工行業的各位，施工過程中簽證管理工作是一件十分有意義、有價值的事情，無論發包方、承包方，簽證與反簽證，索賠與反索賠的實踐和經驗都在不斷提高，對策也越來越高明。現在的房產企業，幾乎每個開發項目都有專業律師的全程介入，對合同進行審核把關。但是，建築施工企業的項目部，我們很少發現每個施工項目都有專業律師對建設工程施工合同的簽訂、對施工全程的簽證管理審核把關。
Ⅲ 建築工程施工停工補償
法律分析：1、停工索賠，應該參照你們那裡的建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理簽過的停工。
2、 因發包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失（即費用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）。
費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期 人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；
管理費幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。
設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。
3、停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業主原因造成的可以索賠，主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤。
以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
Ⅳ 工地因甲方原因停工或停建賠償
法律分析：1、停工索賠，應該參照你們那裡的建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理簽過的停工。
2、 因發包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失（即費用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）。費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期 人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。
法律依據：《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行、採取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百七十八條 當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行合同義務的，對方可以在履行期限屆滿前請求其承擔違約責任。
第五百七十九條 當事人一方未支付價款、報酬、租金、利息，或者不履行其他金錢債務的，對方可以請求其支付。
Ⅳ 施工索賠時，機械停滯費怎麼計算
可采復用機械台班費、機制械折舊費、設備租憑費等幾種形式。當工作內容增加引起的設備費索賠時，設備費的標准按照機械台班費計算。因窩工引起的設備費索賠，當施工機械屬於企業自有時，按照機械折舊費計算索賠費用；當施工機械是施工企業從外部租賃時，索賠費用的標准按照設備租賃費計算。
Ⅵ 工程停工索賠有涉及到哪些
法律分析：工程停工索賠。索賠費用的組成與建築安裝工程造價的組成類似，一般包括以下幾個方面：(一)人工費。(二)設備費。(三)材料費。(四)管理費。(五)利潤。(六)延遲付款利息。
法律依據：《中華人民共和國民法典》第八百零三條 發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權請求賠償停工、窩工等損失。
第八百零四條 因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當採取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
第八百零六條 承包人將建設工程轉包、違法分包的，發包人可以解除合同。發包人提供的主要建築材料、建築構配件和設備不符合強制性標准或者不履行協助義務，致使承包人無法施工，經催告後在合理期限內仍未履行相應義務的，承包人可以解除合同。合同解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款;已經完成的建設工程質量不合格的，參照本法第七百九十三條的規定處理。
第八百零七條 發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除根據建設工程的性質不宜折價、拍賣外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以請求人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償。
Ⅶ 工程停工後如何索賠
1.
停工索賠，應該參照你們那裡的建設工程造價依據進行賠償，但必須有監理簽過的停工，
2.
因發包人或工程師的行為或失誤造成停工，給承包人造成損失和(或)導致工期延誤的，發包人應賠償承包人損失（即費用索賠），順延延誤的工期（即工期索賠）：費用索賠內容視不同的停工情況而定，一般可以包括期
人工費；設備費；材料費；保函手續費；貸款利息；保險費；利潤；管理費幾個方面人工費：包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。設備費：可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。保函手續費：工程延期時，保函手續費相應增加。
3.
停工索賠要看是誰的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索賠的，是業主原因造成的可以索賠，主要是人員、設備、場地租用等成本費本，但不能包含利潤，以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認，要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查，停工索賠必須在規范規定的期限內提出，一般不得超過28天，否則無效。
這個是工程造價里索賠的知識：
1、首先，甲方是否有明確的文件，是否寫明從什麼時候起停工。
2、如果停工時間較長的話，你的施工技術人員是得不到工資賠償的，他們應該退場。
3、應建設單位要求留守的保安、管理人員可以計工資。
4、可以自行的設備如汽車等，得不到停滯補償，因為你可以移到別的工地。
5、塔吊、腳手架可按租賃費用計補償。