窩工的人工費和機械費如何計取

① 窩工費如何計算

1、首先確定抄窩工的工期，襲停工了多長時間，這是基礎

2、窩工主要計算人工、機械租賃、材料租賃等增加的費用。

3、人工費的計算：統計人員的種類：管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少，再乘以相應的窩工天數，（作為施工單位可以把這些人員分類，按實際或市場價分別計算人工費，這樣費用會多一些，但是業主肯定不會這么給你，一般按你投標時的人工單價來計算的，這個你自己把握）

4、機械費、材料租賃費等計算原理同人工費，總之你現場有什麼就把相應的單價乘以窩工的天數

5、還可以計算趕工費，應為合同竣工工期是不能變的，所以要把窩工的工期搶回來，肯定需要加班加點搶工期，再把趕工費也計算上

6、如果不要趕工費，按就向業主增加工期，把合同工期相應順延

如需閱讀該回復，請先 登錄 或 注冊！

② 人工和機械窩工索賠到底計不計規費和稅金

是的，按照現在的規定，從本月開始執行新的人工費定額，這個人工費定額，不記取管理費和利潤，只記取規費和稅金
這是造價工程師的事情。。。

③ 窩工費人工費怎麼計算

1、首先確定窩工的工期，停工了多長時間，這是基礎
2、窩工主要計算人工、機械租專賃、材料租賃等增加的費屬用。
3、人工費的計算：統計人員的種類：管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少，再乘以相應的窩工天數，（作為施工單位可以把這些人員分類，按實際或市場價分別計算人工費，這樣費用會多一些，但是業主肯定不會這么給你，一般按你投標時的人工單價來計算的，這個你自己把握）
4、機械費、材料租賃費等計算原理同人工費，總之你現場有什麼就把相應的單價乘以窩工的天數
5、還可以計算趕工費，應為合同竣工工期是不能變的，所以要把窩工的工期搶回來，肯定需要加班加點搶工期，再把趕工費也計算上
6、如果不要趕工費，按就向業主增加工期，把合同工期相應順延
如需閱讀該回復，請先
登錄
或
注冊！

④ 單位工程造價計價表中人工費和機械費的取費基數怎麼算的

這個視專業、視地區而言了，比如江蘇地區和四川地區就有區別，江蘇是以分部分項工程費作為取費基數，四川地區就是以人工費作為取費基數。有些地區機電、裝修專業是以人工費作為取費基數。

⑤ 因業主原因長時間停窩工的管理費怎樣計算,包括人工窩工時的管理費及機械窩工時的管理費怎樣計算補償

人工費全給，設備如果是自有的只給一類費用和機上人工費，如果是租賃的按百分比給（一般為50%-80%）

⑥ 建築工程施工機械的窩工費用應如何計算

一般在你們簽訂合同中都有約定，建築工程施工合同中都有說明在因甲方原因導致施工暫定內施工超過合同約容定的時間將給予施工單位人工費和機械費進行補償並支付合理利潤。
如果是沒有這條的話，那你就得給你老闆說明 情況了，看看他的意思然後你才開始工作。
原來我們遇到類似情況都是採取的先向甲方打一個關於暫定施工的函，說明我們的施工進度然後將施工現場的機械設備和管理人員全部列上去，交甲方時要他們在上面簽證，只要他們確認有這么機械設備和管理人員那我們開始收集資料算錢了。
關於如何計算的問題：一、合同有規定按合同執行
二、合同無規定那按照一邊情況下停工7天就要進行工期和相關費用的索賠。機械費用你看按折舊算好還是按租賃好，反正那個好算那個。甲方又不知道那機械設備是你自有還是租賃的。自有的也可以找一家單位簽一個假合同。

⑦ 投標書中人工費和機械費是怎麼計算出來的，怎樣套取定額

人工費是根據定額耗*人工費單價，然後匯總，機械費是根據柴油、汽油的價格與固定費用部份綜合計算出來的

⑧ 如何計算建築工程窩工費損失

停窩工損失費指施工單位按合同規定或雙方協定的條款進入現場後，如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用，由建設單位負責。內容包括：現場施工機械在停窩工期間的停滯費和現場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費：定額中機械台班的停滯費*停滯台班量；

工人停窩工損失費：每工單價（25元）*停窩工總工日數，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯台班量和工人停窩工總工日數，均應扣除法定節假日。

下圖右上角為工地上現場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關於審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規定：「喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標准，以六個月總額計算。」
3.1上述司法解釋實際上只規定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標准確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標准，賠償6個月。其中，職工月平均工資應當按照政府統計部門公布的各省、自治區、直轄市以及經濟特區和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統計數據確定。

⑨ 索賠中人工窩工費如何計算

窩工費=窩工期間的現場施工機械停滯費+現場工人的工資+周轉性材料的維護和攤銷費。內且該人工窩工費應該容計算在索賠內。

停窩工損失費，是指承包方按合同規定或雙方協定的條款進入現場後，如因設計或發包方責任造成停窩工損失的費用，應由發包方負責。故該人工窩工費應該計算在索賠范圍內。

停窩工期間的現場施工機械停滯費以定額中機械台班的停滯費乘以停滯台班量計算。

現場工人的工資以窩工總工日數乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯台班量和工人停窩工總工日數，均應扣除法定節、假日。

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規定計算的停窩工損失費總和後，只計取稅金。

(9)窩工的人工費和機械費如何計取擴展閱讀：

《中華人民共和國合同法》有明確規定，其規定如下並為窩工索賠的法律基礎：

「第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發包人檢查。發包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。」

「第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。」

⑩ 建築工程中人工、機械窩工費都怎麼算怎麼取費那個文件有說明

窩工的費用索賠工資不是按平時工日工資，而是按窩工工資處理，機械費補償=外租賃費+內攤銷費，不可以對窩工費和閑置費索賠管理費和利潤。