A. 因施工設備出現故障停工兩天造成窩工可以索賠嗎
自有設備損壞不能提出索賠
B. 工程拖期,施工單位自有設備如何計算索賠
你好!
一、如果是工期拖期9個月才開始進場施工,那通常什麼費用你也不需要賠償;
二、如果回是施工過程中由於答甲方的原因導致工期拖期9個月,那得根據情況分別對待:
1、假如有正規的停(復)手續:那麼停工期間機械費除了進出場費外,其它費用通常你不需要賠償。
2、假如沒有正規的停(復)手續:施工單位提出的識工費你應該賠償;自有機械的折舊費你應該賠償。除此之外其它費用你不需要賠償。
上述情況均指通常情況,假如雙方另有約定則按約定執行。
打字不易,採納哦!
C. 關於停工索賠相關事宜
1、你在網上下載一個關於規定資產折舊的年限表進行計算。一般情況下都是按直線回折舊法就算答。
2、管理人員的工資及數量這個一般都是一個無法確定的。數量在停工期間的管理方案上體現,至於工資就拿出工資條及社保證明。
3、施工現場的材料損失是管理不善,如停工無法關系,但這個東西根據項目經理的要求來考慮。
4、涉及到材料調差的可以更甲方溝通,參照合同調差規定來執行。
D. 工程停工索賠
非承包商造成的停工,你可以對停工期間的人員、設備窩工費用進行索賠,同內時要求工期順延;在此容期間的人員和材料價格上漲,也屬於停工造成的損失,你可以到物價部門獲取市場價格信息、物價指數,相應提出價格上漲導致的費用補償。
E. 工程停工後索賠的程序是怎麼樣的
建設工程通用條款36.2規定:自索賠事件發生後28天內,向工程師提出延長工期和(或)補償經濟損失的報告及有關資料,工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料後,於28天給予答復,或要求承包人進一步補充索賠理由和證據。作為承包人,一旦索賠事件發生,務必按該條款規定在28天內提示索賠報告。 工程停工,包括臨時停工和中途停工退場兩種情形,其索賠的范圍是不同的。臨時停工,其索賠一般為人工停工費、機械停工費兩大塊。而後者的索賠,包括停工前已經完成工程的人工、材料、機械設備的全部支出,並可要求發包方對各項管理費用、利息、保險費用甚至履行合同可得利益損失進行索賠。無論臨時停工,還是長期停工,簽證確認的停工、窩工損失、增加費用,都在索賠的范圍之內。 所以,工程停工的索賠成功與否,依賴工程施工過程中簽證是否及時、到位。事到臨頭,發生糾紛,需要索賠,再去簽證,往往是事倍功半,所以我們誠懇地建議廣大的建築施工行業的各位,施工過程中簽證管理工作是一件十分有意義、有價值的事情,無論發包方、承包方,簽證與反簽證,索賠與反索賠的實踐和經驗都在不斷提高,對策也越來越高明。現在的房產企業,幾乎每個開發項目都有專業律師的全程介入,對合同進行審核把關。但是,建築施工企業的項目部,我們很少發現每個施工項目都有專業律師對建設工程施工合同的簽訂、對施工全程的簽證管理審核把關。
F. 建築工程,由於業主方原因導致停工。承包方要求索賠中,以下事項是否可以索賠
由於業主方原因導致停工。承包方要求索賠管理人員每月工資和開工前准備資金的利息是合理的,承包方的合理計劃利潤及相應稅金不能索賠,因為是間接損失,而且合同法也沒有規定需要賠償。
根據《中華人民共和國合同法》第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並有權要求賠償停工、窩工等損失。
第二百八十四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當採取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。
第二百八十五條因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。
(6)停工哪些設備索賠擴展閱讀:
建設工程合同發包人應承擔以下責任:
(1)做好施工前的一切准備工作,確保建設承包單位準時進入施工現場。《合同法》規定,發包人未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,並要求停工、窩工損失賠償。
(2)向承包人提供符合質量的材料、設備,因提供的材料質量存在瑕疵和提供的設備不符合要求而延誤工期,造成質量責任的,應承擔責任。
(3)對工程質量、進度進行檢查。《合同法》規定,發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下,可以隨時對作業進行進度、質量進行檢查。
(4)組織驗收。建設工程竣工後,發包人應及時組織驗收。《合同法》規定,建設工程竣工後,發包人應當根據施工圖紙說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標准進行驗收。
(5)支付價款,接收工程。
(6)交付使用。發包方對承包方完成的建設工程項目,經驗收合格,支付價款後應及時交付使用,發揮建設工程效益。
中國政府網-《中華人民共和國合同法》
G. 建築工程甲方原因導致退場索賠項目有哪些
甲方原因造成工期延誤的索賠內容首先要基於雙方簽訂的協議約定來進行,不同的工程,使用的設備不同、參與的人員不同,造成的經濟損失也會不同,大致內容如下:
一般可以包括人工費;設備費;材料費;保函手續費;貸款利息;保險費;利潤;管理費。
1、幾個方面人工費:包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計。
2、設備費:可採用機械台班費、機械折舊費、設備租賃費等幾種形式。
3、保函手續費:工程延期時,保函手續費相應增加。
4、主要是人員、設備、場地租用等成本費本,但不能包含利潤。
以上人員、設備及實際停工的起訖時間必須要有監理工程師確認,要保留好相關的資料和圖片供相關部門調查,停工索賠必須在規范規定的期限內提出,一般不得超過28天,否則無效。

(7)停工哪些設備索賠擴展閱讀:
提出索賠的依據主要有以下幾方面:
1、招標文件、 施工合同文本及附件 、補充協議、施工現場的各類簽認記錄,經認可的施工進度計劃書,工程圖紙及技術規范等。
2、雙方往來的信件及各種會議,會談紀要。
3、施工進度計劃和實際施工進度記錄、施工現場的有關文件(施工記錄 備忘錄 施工月報 施工日誌等)及工程照片。
4、氣象資料 、工程檢查驗收報告和各種技術鑒定報告、工程中送停電、送停水、道路開通和封閉的記錄和證明。
5、國家有關法律法令政策性文件。
H. 停工索賠相關事宜
無論是雙方協來商解決,還是訴訟或自者仲裁,合同是第一考慮的要素,是迴避不了的。
1、活動板房的折舊是最難辦的,現在都沒有明文的規定;
2、不同的機器設備,折舊的年限不同,一般6年左右;
3、人員數量依據合同及名單確定;
4、可以找甲方補充或者賠償材料損失。
個別問題難以做出具體回答,依據合同確定。
以上回答,供參考。
I. 如果甲方原因造成工期延誤,可以索賠哪些內容
索賠內容:
停工機械台班租賃費。
勞工工資,現場管理人員費用,場版地租賃費 。
由於甲方誤工造成的權其他經濟損失。