⑴ 設備采購合同如何寫
我的QQ空間裡面有一系列的合同版本參考
⑵ 供貨合同應該怎麼寫
供貨方：(以下簡稱甲方) 購買方：(以下簡稱乙方)
甲方與乙方進行商品交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經雙方友好協商，簽署如下協議：
一、合作關系
甲、乙雙方自協議簽訂之日起形成供需合作夥伴關系：
1.甲方所供產品，必須符合產品質量標准，如出現產品質量問題，甲方無條件退貨或換貨;
2.甲方按乙方所需產品規格、數量及時送達乙方，響應時間不超過12小時;
3.乙方在協議期內不得使用其它同類品牌;
4.乙方月均計劃消化甲方產品件，全年消化甲方產品件;
5.甲方根據乙方全年實際消化產品數量及貨款結算方式的不同給予乙方下列獎勵：
二、供貨品種及價格
1.XX大眾號(400克×22袋/件)110.00元(每件人民幣壹佰壹拾元正);
2.XX精壹級(400克×22袋/件)154.00元(每件人民幣壹佰伍拾肆元正)。
在本合作協議書有效期內，如甲方調整產品價格，應及時通知乙方，雙方均按調整之日起的新價格執行，若甲方降價則由甲方補償乙方當日鎖定庫存(甲乙雙方各派代表清點當日庫存)之進貨金額與以新價格計算之金額的差價(下次發貨中以貨抵款補足)。
三、貨款結算方式
甲、乙雙方根據實際情況及獎勵的不同採用如下貨款結算方式之一：
1.現款現貨結算(□是;□不是);
2.批結(□是;□不是)，甲方按每批件為一送貨單位向乙方供貨，次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;
3.期結(□是;□不是)，甲乙雙方按天為一貨款結算期，乙方應予當期的最後一天無條件支付甲方當期所供產品全部價款。
乙方必須按時結算貨款，不得延遲。本協議結束之日，乙方應結清所欠甲方所有貨款。
四、違約責任
甲方違反以上協議，應向乙方支付違約金元;乙方違反以上協議，除結清所欠貨款外，並向甲方支付違約金元。
五、協議期限
本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期屆滿,雙方本著真誠合作的態度及供需平衡的情況，在本協議結束前,再行簽定新協議書。
六、其它
本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份備查，如有未盡事宜，協商解決。
甲方：乙方：
zz食品廠(蓋章)__________________(蓋章) 授權代表簽章_________法人簽章_____
日期_____年___月_____日日期_____年_____月____日
⑶ 加工廠和供貨商的合同怎麼寫
材料供應委託方：
加工方： 簽訂地點：
簽約時間：
材料供應委託方委託加工方加工----------，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條加工成品質量要求-----------------------
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
用加工方原料完成工作的，加工方必須依照合同的規定選用原材料，並接受定作方的檢驗，加工方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同約定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、 加工方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或者技術要求不合理，應當及時通知定作方，定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見，加工方在規定的時間內未得到答復，加工方有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、 加工方對於承攬的工作，如果材料供應委託方要求保密，應該嚴格遵守，未經材料供應委託方許可不得保留技術資料的復製品。
3、 定作方應當按照規定的日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款及支付方式
價款及支付方式，由雙方協商
第六條驗收標准和方法
1、 按照合同約定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標准。
2、 定作方應當按照合同約定的期限驗收加工方所完成的工作。驗收前加工方應當向定作方提交必須的技術資料和有關質量要求證明。對短期檢驗難以發現的質量缺陷的定作物，應該由雙方協商，在合同中約定保證期限。保證期限內發現問題，除定作方使用、保管不當等造成的質量問題以為，由加工方負責修復或者退換。
3、 當事人雙方對承攬的定作物在檢驗中發生爭議，可由法定的質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條
交貨的時間和地點
1、 交貨期限應當按照合同約定的履行，任何一方要求提前或者延期定作物，應當事先與對方達成協議，並按照協議進行。
2、 交定作物的期限
第八條包裝要求及費用承擔--------------------
第九條運輸辦法及費用承擔----------------------
第十條結算方式及期限----------------------
第十一條其他約定--------------------
第十二條
違約責任
（一） 加工方的違約責任
1. 未按照合同約定的質量交付定作物或者完成工作，材料供應委託方同意利用的，應當按質量論價格，酌減價款；不同意利用的，應該負責維修或者更換，並承擔逾期交付的責任；經過修正或者更換後，仍不符合合同約定的，材料供應委託方有權拒收，由此造成的損失由加工方承擔。
2. 交付定作物或者完成工作少於合同約定數量，按照照數補齊，補齊部分按照逾期交付處理，少交、遲交部分定作方不再需要的，加工方應該賠償定作方因此造成的損失。
3. 未按照約定包裝定作物，需要返修或者重新包裝的，應當負責返修或者重新包裝，並承擔因此而支付的費用。
4. 逾期交付定作物,應該向定作方償付違約金 元，以酬金計算的，每逾期一日，按照逾期交付的部分的酬金的金額的1%償付違約金。
（二） 材料供應委託方的違約責任
1、 拖延提供材料或者是中途變更定作物的數量、規格、質量或者設計等，應當賠償加工方因此造成的損失。
2、 中途廢止合同，屬於加工方提供的，償付加工方的未履行部分的價款總值的------%（10%--30%）的違約金，不屬於加工方提供原材料的，償付加工方以未履行部分酬金總額的-------%（20%--60%）的違約金。
3、 超過合同約定的期限領取定作物的，除按照本合同第五款規定償付違約金外，還應該承擔加工方實際支付的保管費、保養費等。定作方超過期限3個月不領取定作物的，加工方有權將定作物變賣.
4、 超過合同規定的日期付款，應當比照中華人民共和國銀行有關延期付款的規定向加工方償付違約金；以酬金計算的，按酬金總額的千分之一償付違約金。
5、 無故拒絕接受定作物，應當賠償加工方因此造成的損失。
6、 變更交付定作物地點或者接受單位，承擔因此而多支付的費用。
第十三條
不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或者原材料毀損、滅失的，加工方在取得合法證明後，可免於承擔違約責任，在材料供應委託方遲延接受或者無故拒收期間發生的，材料供應委託方應當承擔責任，並賠償加工方由此造成的損失。
第十四條
爭議解決的方式
加工承攬合同發生糾紛時，雙方應盡量協商處理，協商不成的，可向 人民法院起訴。
本合同一式兩份，自雙方簽字後生效。
材料供應委託方：
法人代表：
加工方：
法人代表：
⑷ 電器貼牌加工的合同怎麼寫，有誰知道，知道的幫忙一下直接給一些模版吧，要免費的哦。電器廠家幫別人代加
加工承攬合同
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
⑸ 我們公司借用別人公司的廠房，使用我們自己的設備，現在要擬定一份協議，請問怎麼寫急急急
1，可以約定一個借用合同，明確借用對方的廠房，明確是否交費。
⑹ 機械加工合同範本
我給你個大致的方向，你可以根據自己的實際情況改寫下：承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元；(合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁；
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________
____年____月____
⑺ 我是一個小加工廠給別人加工了東西拿不到貨款。老闆不說不給，一直拖欠，我該怎麼辦
遇到這樣無賴老闆，只能用無賴的方法來治！就一直跟著這個老闆，讓他無法做事情，哪怕報警，你也是有理由的。
⑻ 定做機械設備的合同怎麼寫
濰坊精諾機械有限公司供需合同
合同簽訂日期： 簽約地點：濰坊市坊子區 是否特殊訂單：
品名
型 號
單 價（元）
數 量
技 術 條 件
配件
合計
人民幣（大寫）：
1. 結算方法：合同生效付定金： ，產品出廠提貨： 。
2. 產品保指導 12 月，國內保修期一年，款項未結清恕不保修。（電氣元件、易損件及人為塤壞不保）
3. 交貨期： 。（法定節假日除外）
4. 交貨地點 濰坊精諾機械有限公司 到站 。
5. 包裝運費： 。
6. 備註： 單機調試時間不超3天（因需方原因超時由需方提供調試工資200元/天）調試期間需方提供食宿，
7. 本合同一式 貳 份，需方 壹 份，供方 壹 份。本合同自收定金之日生效，履行完畢時終止。如發生爭議由供方所在地人民法院處理。
8. 免費提供安裝調試操作技術，培訓技術人員。
9. 收到定金之日起計算交貨日期。
⑼ 承包給別人做的設備，客戶要告我，我需要承擔法律責任嗎
首先，你這個屬一般買賣合同糾紛，要承擔也是民事責任，不會涉及到刑事犯罪的。所以你要擔心會坐牢。其次，設備是否合格應以，合同約定為准。只要你的設備符合合同約定，就不算違約。如果你沒有按照合同約定交貨，違約了。應當按合同違約條款進行處理。最後，你賠償客戶以後，可以依據你和承包人之間合同，要求承包人對你賠償。