营口个体老板欠工程机械费多少钱

❶ 建筑工地拖欠工程机械费向哪个部门反映(挖掘机的台班费)

建筑工程拖欠机械费可以向施工地的住建委反映，如果有合同也可以向法院起诉，要求合同对方支付机械费。注意的是，这种租赁机械台班费是与建筑公司（施工单位）签订的，还是发包方（业主）签订的。所以有租赁合同很重要。

❷ 你好我是个体工商户工程机械租赁站经营范围是工程机械租赁个人所得税应该按多少税点上地税那

个人所得税征税内容
工资、薪金所得,个体工商户的生产、经营所得内,他有偿服务活动取容得的所得。经营活动取得的所得。对企事业单位的承包经营、承租经营个人所得税征税内容
工资、薪金所得,个体工商户的生产、经营所得,他有偿服务活动取得的所得。经营活动取得的所得。对企事业单位的承包经营、承租经营所得,劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得,利息、股息、红利所得,财产租赁所得,财产转让所得,偶然所得,其他所得。
计算方法：
1.应纳个人所得税税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
2.扣除标准3500元/月（2011年9月1日起正式执行）（工资、薪金所得适用）
3.应纳税所得额=扣除三险一金后月收入-扣除标准

❸ 欠机械费算不算欠农民工工资

摘要 您好

❹ 拖欠机械租赁费怎么办

如果对方拖欠机械租赁费，经催讨不付的，应该及时向法院起诉。

❺ 工程索赔中的机械搁置费是怎么取费的按百分之多少来取的

闲置机械又要分是自有机械还是租赁机械，自有机械的窝工索赔： 机械索赔费＝折旧费×窝工时间 租赁机械的窝工索赔： 机械索赔费＝租金×窝工时间（机械闲置不产生运行成本）。

费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。

对于窝工一般情况下不考虑管理费和利润（合同法第284条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用）。

变焦镜头变动焦距时，变倍镜组和补偿镜组的移动量和移动方向，均靠凸轮槽推动控制，使联动保持正确的方式。与光学补偿相比，前者构造特殊而复杂，但镜头小，便于像差补偿。

(5)营口个体老板欠工程机械费多少钱扩展阅读：

索赔费用的组成：

(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括：人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。

法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。

(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括：由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。

(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括：由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

❻ 拖欠工程机械租赁不给怎么办

不好办 最好是签份合同，
要不就是先付一半租赁费，看你和工程负责人怎么谈了内 事先约定好
工程拖欠很正常，不容管是大费用还是小费用 事先有三分熟 不给钱立即应该采取措施
最好是有个租赁机械的协议
干多长时间 租赁时间包括机械作业时间

❼ 建筑工地拖欠工程机械费向哪个部门反映(挖掘机的台班费)

可以向劳动保障部门进行举报。

严格规范用人单位工资支付行为，确保农民版工工资按时足额发放权给本人，做到工资发放月清月结或按劳动合同约定执行。建立工资支付监控制度和工资保证金制度，从根本上解决拖欠、克扣农民工工资问题。劳动保障部门要重点监控农民工集中的用人单位工资发放情况。

对发生过拖欠工资的用人单位，强制在开户银行按期预存工资保证金，实行专户管理。切实解决政府投资项目拖欠工程款问题。所有建设单位都要按照合同约定及时拨付工程款项，建设资金不落实的，有关部门不得发放施工许可证，不得批准开工报告。

(7)营口个体老板欠工程机械费多少钱扩展阅读：

解决农民工问题的相关要求规定：

1、规范农民工工资管理，切实改变农民工工资偏低、同工不同酬的状况。各地要严格执行最低工资制度，合理确定并适时调整最低工资标准，制定和推行小时最低工资标准。

2、制定相关岗位劳动定额的行业参考标准。用人单位不得以实行计件工资为由拒绝执行最低工资制度，不得利用提高劳动定额变相降低工资水平。

3、严格执行国家关于职工休息休假的规定，延长工时和休息日、法定假日工作的，要依法支付加班工资。农民工和其他职工要实行同工同酬。

❽ 包工头欠下机械费找劳动部门没用，找谁有用

收集证据起诉包工头，这不属于劳动报酬，劳动部门无权管。首先要确认双方之间是什么关系，是劳动关系还是机械租赁关系还是其他工程合同欠款关系。如果是劳动关系可以去劳动仲裁申请仲裁，如果是其他经济关系可以去法院进行司法诉讼。

对劳动仲裁结论拒不执行的。也可以到劳动局监察大队投诉，并要求经济补偿，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金，拖欠工资，不发工资：用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿；

《中华人民共和国劳动法》

第七十七条用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。

《劳动合同法》

第七十九条

发生劳动争议后，当事人应当先向劳动争议仲裁委员会申请仲裁，对仲裁裁决不服的，可以向人民法院提起诉讼。

以上内容参考：网络-恶意欠薪罪

❾ 工程机械租赁费不给怎么办

工程机械租赁费不给当事人可以直接向当事人主张收回租赁费，同时可以通过仲裁实现自己的权利，收集充足的相关证据也可以向法院提起民事诉讼。民事诉讼是指民事争议的当事人向人民法院提出诉讼请求，人民法院在双方当事人和其余诉讼参与人的参加下，依法审理和裁判民事争议的程序和制度。
《中华人民共和国民事诉讼法》
第八十四条
在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。
因情况紧急，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前向证据所在地、被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。
证据保全的其他程序，参照适用本法第九章保全的有关规定。

❿ 工程机械费拖欠怎么办

工程机械费拖欠双方可以协商处理，如果协商不成的，当事人可以向法院申请支付令或者提起民事诉讼追讨欠费。
工程机械费拖欠的具体解决办法：
1、通过电话和函件催收。经常给施工方公司打电话，询问工程款进度。要注意打电话的时候记得录音，防止对方钻法律空子，提前保留证据。还可以通过挂号信的方法给施工方公司发催收函并留底，用来阻断诉讼时效。
2、亲自到对方公司上门催收。可以经常去对方公司上门催收，老板可能会因为不堪打扰，然后就会把工程款还上。
3、委托律师代为催收。如果考虑到自己不懂如何催收工程款或者精力有限，可以委托专业律师处理。
【法律依据】
《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》
第二条 中华人民共和国境内的用人单位与劳动者发生的下列劳动争议，适用本法：
（一）因确认劳动关系发生的争议；
（二）因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；
（三）因除名、辞退和辞职、离职发生的争议；
（四）因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；
（五）因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；
（六）法律、法规规定的其他劳动争议。第十九条 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、工会代表和企业方面代表组成。劳动争议仲裁委员会组成人员应当是单数。
劳动争议仲裁委员会依法履行下列职责：
（一）聘任、解聘专职或者兼职仲裁员；
（二）受理劳动争议案件；
（三）讨论重大或者疑难的劳动争议案件；
（四）对仲裁活动进行监督。
劳动争议仲裁委员会下设办事机构，负责办理劳动争议仲裁委员会的日常工作。
《中华人民共和国劳动法》
第九十一条 用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金：克扣或者无故拖欠劳动者工资的；拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的；低于当地最低工资标准支付劳动者工资的；解除劳动合同后，未依照本法规定给予劳动者经济补偿的。