窝工的人工费和机械费如何计取

① 窝工费如何计算

1、首先确定抄窝工的工期，袭停工了多长时间，这是基础

2、窝工主要计算人工、机械租赁、材料租赁等增加的费用。

3、人工费的计算：统计人员的种类：管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数，（作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给你，一般按你投标时的人工单价来计算的，这个你自己把握）

4、机械费、材料租赁费等计算原理同人工费，总之你现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数

5、还可以计算赶工费，应为合同竣工工期是不能变的，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上

6、如果不要赶工费，按就向业主增加工期，把合同工期相应顺延

如需阅读该回复，请先 登录 或 注册！

② 人工和机械窝工索赔到底计不计规费和税金

是的，按照现在的规定，从本月开始执行新的人工费定额，这个人工费定额，不记取管理费和利润，只记取规费和税金
这是造价工程师的事情。。。

③ 窝工费人工费怎么计算

1、首先确定窝工的工期，停工了多长时间，这是基础
2、窝工主要计算人工、机械租专赁、材料租赁等增加的费属用。
3、人工费的计算：统计人员的种类：管理人员、技工、普工等的每个种类的人工费是多少，再乘以相应的窝工天数，（作为施工单位可以把这些人员分类，按实际或市场价分别计算人工费，这样费用会多一些，但是业主肯定不会这么给你，一般按你投标时的人工单价来计算的，这个你自己把握）
4、机械费、材料租赁费等计算原理同人工费，总之你现场有什么就把相应的单价乘以窝工的天数
5、还可以计算赶工费，应为合同竣工工期是不能变的，所以要把窝工的工期抢回来，肯定需要加班加点抢工期，再把赶工费也计算上
6、如果不要赶工费，按就向业主增加工期，把合同工期相应顺延
如需阅读该回复，请先
登录
或
注册！

④ 单位工程造价计价表中人工费和机械费的取费基数怎么算的

这个视专业、视地区而言了，比如江苏地区和四川地区就有区别，江苏是以分部分项工程费作为取费基数，四川地区就是以人工费作为取费基数。有些地区机电、装修专业是以人工费作为取费基数。

⑤ 因业主原因长时间停窝工的管理费怎样计算,包括人工窝工时的管理费及机械窝工时的管理费怎样计算补偿

人工费全给，设备如果是自有的只给一类费用和机上人工费，如果是租赁的按百分比给（一般为50%-80%）

⑥ 建筑工程施工机械的窝工费用应如何计算

一般在你们签订合同中都有约定，建筑工程施工合同中都有说明在因甲方原因导致施工暂定内施工超过合同约容定的时间将给予施工单位人工费和机械费进行补偿并支付合理利润。
如果是没有这条的话，那你就得给你老板说明 情况了，看看他的意思然后你才开始工作。
原来我们遇到类似情况都是采取的先向甲方打一个关于暂定施工的函，说明我们的施工进度然后将施工现场的机械设备和管理人员全部列上去，交甲方时要他们在上面签证，只要他们确认有这么机械设备和管理人员那我们开始收集资料算钱了。
关于如何计算的问题：一、合同有规定按合同执行
二、合同无规定那按照一边情况下停工7天就要进行工期和相关费用的索赔。机械费用你看按折旧算好还是按租赁好，反正那个好算那个。甲方又不知道那机械设备是你自有还是租赁的。自有的也可以找一家单位签一个假合同。

⑦ 投标书中人工费和机械费是怎么计算出来的，怎样套取定额

人工费是根据定额耗*人工费单价，然后汇总，机械费是根据柴油、汽油的价格与固定费用部份综合计算出来的

⑧ 如何计算建筑工程窝工费损失

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用，由建设单位负责。内容包括：现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。

施工机械的停窝工损失费：定额中机械台班的停滞费*停滞台班量；

工人停窝工损失费：每工单价（25元）*停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金，其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节假日。

下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料：

《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定：“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。”
3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法，即：定额赔偿办法，实行一次性给付赔偿。
3.2一次性赔偿丧葬费，就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法，就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，赔偿6个月。其中，职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。

⑨ 索赔中人工窝工费如何计算

窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。内且该人工窝工费应该容计算在索赔内。

停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。

停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假日。

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和后，只计取税金。

(9)窝工的人工费和机械费如何计取扩展阅读：

《中华人民共和国合同法》有明确规定，其规定如下并为窝工索赔的法律基础：

“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

⑩ 建筑工程中人工、机械窝工费都怎么算怎么取费那个文件有说明

窝工的费用索赔工资不是按平时工日工资，而是按窝工工资处理，机械费补偿=外租赁费+内摊销费，不可以对窝工费和闲置费索赔管理费和利润。