A. 因施工设备出现故障停工两天造成窝工可以索赔吗
自有设备损坏不能提出索赔
B. 工程拖期,施工单位自有设备如何计算索赔
你好!
一、如果是工期拖期9个月才开始进场施工,那通常什么费用你也不需要赔偿;
二、如果回是施工过程中由于答甲方的原因导致工期拖期9个月,那得根据情况分别对待:
1、假如有正规的停(复)手续:那么停工期间机械费除了进出场费外,其它费用通常你不需要赔偿。
2、假如没有正规的停(复)手续:施工单位提出的识工费你应该赔偿;自有机械的折旧费你应该赔偿。除此之外其它费用你不需要赔偿。
上述情况均指通常情况,假如双方另有约定则按约定执行。
打字不易,采纳哦!
C. 关于停工索赔相关事宜
1、你在网上下载一个关于规定资产折旧的年限表进行计算。一般情况下都是按直线回折旧法就算答。
2、管理人员的工资及数量这个一般都是一个无法确定的。数量在停工期间的管理方案上体现,至于工资就拿出工资条及社保证明。
3、施工现场的材料损失是管理不善,如停工无法关系,但这个东西根据项目经理的要求来考虑。
4、涉及到材料调差的可以更甲方沟通,参照合同调差规定来执行。
D. 工程停工索赔
非承包商造成的停工,你可以对停工期间的人员、设备窝工费用进行索赔,同内时要求工期顺延;在此容期间的人员和材料价格上涨,也属于停工造成的损失,你可以到物价部门获取市场价格信息、物价指数,相应提出价格上涨导致的费用补偿。
E. 工程停工后索赔的程序是怎么样的
建设工程通用条款36.2规定:自索赔事件发生后28天内,向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的报告及有关资料,工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,于28天给予答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。作为承包人,一旦索赔事件发生,务必按该条款规定在28天内提示索赔报告。 工程停工,包括临时停工和中途停工退场两种情形,其索赔的范围是不同的。临时停工,其索赔一般为人工停工费、机械停工费两大块。而后者的索赔,包括停工前已经完成工程的人工、材料、机械设备的全部支出,并可要求发包方对各项管理费用、利息、保险费用甚至履行合同可得利益损失进行索赔。无论临时停工,还是长期停工,签证确认的停工、窝工损失、增加费用,都在索赔的范围之内。 所以,工程停工的索赔成功与否,依赖工程施工过程中签证是否及时、到位。事到临头,发生纠纷,需要索赔,再去签证,往往是事倍功半,所以我们诚恳地建议广大的建筑施工行业的各位,施工过程中签证管理工作是一件十分有意义、有价值的事情,无论发包方、承包方,签证与反签证,索赔与反索赔的实践和经验都在不断提高,对策也越来越高明。现在的房产企业,几乎每个开发项目都有专业律师的全程介入,对合同进行审核把关。但是,建筑施工企业的项目部,我们很少发现每个施工项目都有专业律师对建设工程施工合同的签订、对施工全程的签证管理审核把关。
F. 建筑工程,由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔中,以下事项是否可以索赔
由于业主方原因导致停工。承包方要求索赔管理人员每月工资和开工前准备资金的利息是合理的,承包方的合理计划利润及相应税金不能索赔,因为是间接损失,而且合同法也没有规定需要赔偿。
根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
第二百八十五条因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。
(6)停工哪些设备索赔扩展阅读:
建设工程合同发包人应承担以下责任:
(1)做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。
(2)向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。
(3)对工程质量、进度进行检查。《合同法》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。
(4)组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《合同法》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。
(5)支付价款,接收工程。
(6)交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。
中国政府网-《中华人民共和国合同法》
G. 建筑工程甲方原因导致退场索赔项目有哪些
甲方原因造成工期延误的索赔内容首先要基于双方签订的协议约定来进行,不同的工程,使用的设备不同、参与的人员不同,造成的经济损失也会不同,大致内容如下:
一般可以包括人工费;设备费;材料费;保函手续费;贷款利息;保险费;利润;管理费。
1、几个方面人工费:包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。
2、设备费:可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。
3、保函手续费:工程延期时,保函手续费相应增加。
4、主要是人员、设备、场地租用等成本费本,但不能包含利润。
以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认,要保留好相关的资料和图片供相关部门调查,停工索赔必须在规范规定的期限内提出,一般不得超过28天,否则无效。

(7)停工哪些设备索赔扩展阅读:
提出索赔的依据主要有以下几方面:
1、招标文件、 施工合同文本及附件 、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等。
2、双方往来的信件及各种会议,会谈纪要。
3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录 备忘录 施工月报 施工日志等)及工程照片。
4、气象资料 、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。
5、国家有关法律法令政策性文件。
H. 停工索赔相关事宜
无论是双方协来商解决,还是诉讼或自者仲裁,合同是第一考虑的要素,是回避不了的。
1、活动板房的折旧是最难办的,现在都没有明文的规定;
2、不同的机器设备,折旧的年限不同,一般6年左右;
3、人员数量依据合同及名单确定;
4、可以找甲方补充或者赔偿材料损失。
个别问题难以做出具体回答,依据合同确定。
以上回答,供参考。
I. 如果甲方原因造成工期延误,可以索赔哪些内容
索赔内容:
停工机械台班租赁费。
劳工工资,现场管理人员费用,场版地租赁费 。
由于甲方误工造成的权其他经济损失。