什么是窝工设备索赔

A. 索赔中人工窝工费如何计算

窝工费=窝工期间的现场施工机械停滞费+现场工人的工资+周转性材料的维护和摊销费。内且该人工窝工费应该容计算在索赔内。

停窝工损失费，是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用，应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。

停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。

现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价，再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节、假日。

周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

按上述规定计算的停窝工损失费总和后，只计取税金。

(1)什么是窝工设备索赔扩展阅读：

《中华人民共和国合同法》有明确规定，其规定如下并为窝工索赔的法律基础：

“第二百七十八条隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

“第二百八十三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”

B. 根据国际惯例，承包商自有设备的窝工费一般按什么计算。

关于这个问题，属于工程造价管理中的合同管理及索赔问题。根据国际惯例，在索赔机械内使用费时，如果该容设备是租赁的，一般按实际租金和调入调出费用的分摊计算索赔费用；如果是自有设备，应按台班折旧费计算，而不能按台班费计算，因为台班费中包括了设备的使用费，既然是窝工根本就不会使用机械，所以自然没有使用费，也就不能按台班费算了。此类索赔问题在国家注册一级建造师（工程经济）科目、注册二级建造师（实务科目）以及注册造价工程师（工程造价案例分析科目）经常作为考点，结合进度控制中的网络计划及流水施工考察考生解决工作中实际问题的能力。

C. 水利工程窝工索赔

如果是业主原因造成的村名阻工导致的窝工，可以索赔机械台班和人工费；
按实际损失索赔或者按合同约定索赔

D. 什么是窝工工程索赔的处理原则有哪些

因为某些原因，现场工人或者机械闲置，就是窝工

索赔处理的原则包括：

造成实际损失；不属于自己原因；即时提交了索赔图纸

E. .窝工、设备怠置补偿标准，以及什么情况下应该给窝工补偿。

菜菜15级2009-12-12共同延误与非共同延误可补偿延误与不可补偿延误这里没法说，这是合同书里一章的内容。 补充： 呵呵，这个问题要想三两句话说明白，很不容易：1，共同延误，不可以补偿。2，非共同延误，共同延误不分不补偿，非共同延误不分，区分可补偿与不可不尝进行合同处理。3，可补偿延误，要区分是否在关键线路上，换句话说，就是这点延误是否对工程工期造成影响。4，不可补偿延误，不论是否是共同延误与是否在关键线路，根据合同及相关法律的规定，都不予补偿。5，非共同延误与可补偿延误，可以进行经济补偿。但要看造成影响的原因A是业主需要负责的原因B是不可避免的自然因素，这些，补偿的标准都是不同的。6，一般可补偿的人工费（一般不包含管理费，区别对待）或由于人员调动造成的窝工费。7，设备如果是租赁的，补偿租赁费。如果是自有的补偿固定资产折旧费。这是一道大题，需要半本书的知识，在这里只有说这么多了。最好给加点分吧，呵呵。回答你一道题很累，也不知你是否看懂，不知你的职业是否需要这些知识。 追问： 补偿人工费和租赁费是补偿全额还是按比例比例是多少？ 回答： 你拉倒吧，和你说了，你也不明白。你不是这个专业的，上边已经说明白了，只是你不懂。 追问： 呵呵，看来你知道的也不多啊，补偿是有规定的，我只是忘了按百分之几给与补偿了。 回答： 人员调动窝工补偿和人员闲置补偿一样吗？各地区及个工程的合同文件是不一样的，一切按照招投标的合同文件取价。

F. 因窝工引起的设备索赔因怎样计算

那些建筑工人,干起话来协调有序,叫人佩服。

G. 如何计算因窝工造成的损失

1）人工索赔：停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定；
2）因窝工引起的设备费索赔：当施工机械属于施工企业自有时，按照机械折旧费计算索赔费用。当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算；
3）工期索赔：如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准顺延的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时间与时差的差值；若该工作延误后仍为非关键工作，则不存在工期索赔问题。具体要看承包合同的约定

H. 窝工可以索赔机械吗

窝工的原因至关重要。
如果是不可抗力，窝工和相应的停工损失是不能赔偿的；
如果是业主方的原因，窝工和机械台班是可以赔偿的，但是只赔偿窝工费，不能涵盖利润等项。

I. 最高院：窝工损失如何索赔

以下供参：
一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失
最高院案件：（2014）民一终字第108号
二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔
最高院案件：（2015）民申字第1004号
三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持
最高院案件：（2014）民一终字第56号
四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔
最高院案件：（2012）民申字第1557号